01-07-2015
Сумма контракта: 1 284 995 рублей
Поставка "Кабель" для филиала "Камчатский" ОАО "Оборонэнерго" (#18168462)
Стать клиентом Регион проведения тендера: Камчатская областьСумма контракта: 1 284 995 рублей
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Купить "Поставка "Кабель" для филиала "Камчатский" ОАО "Оборонэнерго" "
|
||
| Организатор процедуры: | Филиал "Камчатский" ОАО «Оборонэнерго», Россия, 683000, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д.5 | |
| Контактное лицо: |
Свинарь Дмитрий Александрович |
|
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД): | 31.3. Производство изолированных проводов и кабелей | |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Провода и кабели изолированные Поставка "Кабель" для филиала "Камчатский" ОАО "Оборонэнерго" |
|
| Обеспечение заявки на участие: | Не требуется. | |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор | |
| Обязательное применение ЭП: | Нет | |
| Цена за единицу: | 1 284 995,00 руб. | |
| Начальная цена предмета договора: | 1 284 995,00 руб. (в том числе НДС) | |
| Условия оплаты: |
Покупатель осуществляет предварительную оплату товара в размере 10 (десяти) % цены Договора, в течение 10 (десяти) банковских дней после заключения Договора при условии получения оригинала
счета от Поставщика. Покупатель осуществляет окончательный расчет за все поставленные товары в размере 90 (девяносто) % цены Договора, в течение 30 (тридцати) банковских дней после передачи Поставщиком всех поставленных по договору товаров, при условии получения Покупателем оригинала счета, технического паспорта, инструкции по эксплуатации на русском языке, копии сертификатов соответствия, заверенные Поставщиком, товарные накладные по форме ТОРГ-12, оригинал счета и счет-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством РФ, составленные и выставленные только на бумажном носителе, а также документы, подтверждающие полномочия лица на подписание указанных документов от имени Поставщика (приказы, доверенности и т.д.), заверенные Поставщиком надлежащим образом (с надписью «Копия верна», подписью уполномоченного лица и печатью Поставщика) |
|
| Источник финансирования: | Собственные средства | |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д.5 | |
| Сроки выполнения предмета договора: | Поставка в течение 60 календарных дней с момента заключения договора | |
| Дата публикации: | 29.06.2015 23:58 | |
| Критерии оценки котировочных заявок: | В соответствии с приложением № 3 к закупочной документации. | |
| Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru до 08.07.2015 09:00 | |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 28.08.2015 09:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 124829" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
| Требования к участникам: |
Участник процедуры закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе: 3.1. Соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки. 3.2. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и (или) не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). 3.3. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. 3.4. Должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки. 3.5. У Участника процедуры закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. |
|
| Документы, прилагаемые к заявке: | В соответствии с пунктом 4.2 закупочной документации. | |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
| Комиссия: | 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская 5, 8-(4152)-41-26-31 8-(4152)-41-26-31, info@km.oen.su | |
| Председатель комиссии: | Ролан Давудович Амелин - Директор филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» | |
| Члены комиссии: |
Пыжьянов А. С. - Зам. директора - Главный инженер; Борисенко П. Н. - Зам. директора по обеспечению производства; Россолов А. А. - Зам. директора по экономике и финансам; Жосан А.З. – Зам. директора по реализации услуг и развитию |
|
| Комментарии: |
1. Данная процедура закупки не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура закупки также не
является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура закупки не накладывает на Заказчика
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 2. Данная процедура закупки проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг в ОАО «Оборонэнерго» |
|
Подача предложений через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, xls, pdf, ppt, txt, zip, jpg, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 50 Мб каждый.
| № файла | Файл | Комментарий |
Подписан |
| 1-124829 | Скачать файл письмо о подаче оферты с приложениями (175 Кб) | 29.06.2015 23:54 | |
| 2-124829 | Скачать файл Закупочная документация (225 Кб) | 29.06.2015 23:55 | |
| 3-124829 | Скачать файл Проект договора (256 Кб) | 29.06.2015 23:55 | |
| 4-124829 | Скачать файл Техническое задание (64 Кб) | 29.06.2015 23:56 | |
| 5-124829 | Скачать файл расчет начальной (максимальной) цены (27 Кб) | 29.06.2015 23:56 |
Источник тендера:
только для подписчиков »
Источник тендера:
только для подписчиков »
Другие тендеры за этот временной период
выполнение работ по Капитальному ремонту линии наружного освещения №13 от ТП-1, инв. №865179619 по адресу: Тульская область, Ленинский район, с/п Рождественское, с. Слободка, в/г55для нужд филиала «Юго-Западный» ОАО «Оборонэнерго»выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Крытый ледовый каток в г. Мирный, Архангельской области» (шифр объекта 500/КЛК)
Выполнение комплекса работ «под ключ» для осуществления технологического присоединения объекта: «Здание для размещения комплекса технических средств обучения и подготовки авиационного персонала по адресу: Красноярский край, г. Канск, военный городок №4, кадастровый номер земельного участка 24:51:0204195:4» для нужд филиала «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго»
оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ОАО "Агропром"
Поставка светотехнической продукции.
Выполнение работ по монтажу новой БКТП 10/0,4 кВ, монтажу ВЛ-10 кВ, прокладке двух КЛ 10 кВ от яч. № 4 и № 7 РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Мучная» до новой БКТП 10/0,4 кВ, в рамках выполнения мероприятий технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов, расположенных по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, аэродром «Черниговка», для нужд филиала «Приморский» ОАО «Оборонэнерго»
