24-09-2013
Сумма контракта: 447 096 рублей
Организатор тендера: Филиал "Камчатский" ОАО «Оборонэнерго»
Выполнение работ по планово-предупредительному ремонту объектов ЭСХ (#9936111)
Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Камчатская областьСумма контракта: 447 096 рублей
Организатор тендера: Филиал "Камчатский" ОАО «Оборонэнерго»
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Купить "Выполнение работ по планово-предупредительному ремонту объектов ЭСХ: Агрегата дизельного - стационарного - автоматизированного АД-10Т/400 №68258 для нужд филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго»"
|
||
| Организатор процедуры: | Филиал "Камчатский" ОАО «Оборонэнерго», Россия, 683000, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д.5 | |
| Контактное лицо: |
Свинарь Дмитрий Александрович |
|
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в том числе гарантийные) Выполнение работ по планово-предупредительному ремонту объектов ЭСХ: Агрегата дизельного - стационарного - автоматизированного АД-10Т/400 №68258 для нужд филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» |
|
| Количество и единицы измерения: | 1 договор | |
| Цена за единицу: | 447 096,10 руб. | |
| Начальная цена предмета договора: | 447 096,10 руб. (в том числе НДС) | |
| Условия оплаты: | Предварительная оплата составляет 10% от цены договора, подлежит перечислению в течение 10 банковских дней с момента подписания договора при условии получения оригинала счета от Подрядчика. Окончательный расчет в течение 30 банковских дней, после подписания обеими сторонами акта выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), акта о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3), и получения Заказчиком оригинала счета, счета-фактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством на бумажном носителе, а так же документов, подтверждающих фактическое выполнение работ, а именно акты освидетельствования скрытых работ (при наличии таких работ), сертификаты соответствия на применяемые материалы. В случае, если договор заключается с Подрядчиком, применяющим упрощенную систему налогообложения, цена договора уменьшается на величину налога на добавленную стоимость, то есть на 18%, в части, подлежащей налогообложению НДС. | |
| Источник финансирования: | Собственные средства | |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, собственные производственные площади Подрядчика | |
| Сроки выполнения предмета договора: | Начальный срок выполнения Работ - с момента передачи АД-10Т/400 Подрядчику Заказчиком по акту приема - передачи (Приложение № 4 к Договору). Работы должны быть выполнены в течение 60 календарных дней с момента подписания Акта приема - передачи. | |
| Дата публикации: | 23.09.2013 09:33 | |
| Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru до 02.10.2013 09:00 | |
| Критерии оценки котировочных заявок: |
1. Для настоящей закупки Заказчиком установлены критерии отбора: - соответствие заявки Участника по своему составу и (или) оформлению требованиям документации о закупке по существу; - достоверность сведений и действительности документов, приведенных в заявке Участника; - соответствие предлагаемой Участником закупки продукции и договорных условий требованиям документации о закупки; - соответствие ценового предложения Участника требованиям пункта 1.2 настоящего Технического задания; - соответствие Участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке. 2. Критерии оценки наиболее значимые для определения победителя торговой процедуры: - цена договора. В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечения равной и объективной оценки заявок сравнения предложений по критерию «Цена договора» проводится по цене без «НДС». |
|
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 21.11.2013 09:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 115429" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
| Требования к участникам: |
- быть правомочным заключать договор; - обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на совершение действий, являющихся предметом договора, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; - располагать персоналом, планируемым к привлечению выполнения работ по Договору, с формой допуска по электробезопасности не ниже III группы; - не находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); - не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению административного органа и (или) экономическая, деятельность, которой приостановлена; - не иметь задолженности по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора, если указанные требования содержаться в документации процедуры закупки; - не являться организацией, находящейся в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» должны отсутствовать сведения об участнике. В случае наличия вышеуказанных сведений заявка Участника может быть признана не соответствующей требованиям настоящего технического задания. - наличие собственной техники, оснастки, инструментов и измерительных приборов. В случае если участник размещения заказа предлагает условия улучшающие требования Заказчика указанные в конкурсной документации соответствующие предложения отражаются Участником в протоколе разногласий к проекту договора в графе желательные условия. Требования к документации: - Каждый документ, входящий в котировочную заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее - уполномоченного лица). Запрещается использовать факсимиле для подписания документов. Запрещается наложение сканированных оттисков печатей, подписей, наименование должностей и иных фрагментов текста на официальные документы для придания статуса заверенной и подписанной копии. -Каждый документ, входящий в котировочную заявку, должен быть скреплен печатью Участника. - На предоставление участником в составе котировочной заявки какого-либо документа, предоставление некорректно оформленного документа или предоставление недостоверных сведений может являться основанием для отклонения данной котировочной заявки. - В рамках отборочной стадии Заказчик проверяет правильность оформления котировочных заявок и их соответствие требованиям закупочной документации, соответствие Участников требованиям закупочной документации, соответствие коммерческого и технического предложений требованиям закупочной документации. В рамках отборочной стадии Заказчик вправе запросить у Участников разъяснения или дополнения, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Заказчик не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения. При проверке правильности оформления котировочных заявок Заказчик вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. - Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей котировочной заявки, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, не зависимо от хода и результатов данной торговой процедуры. -Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений. Предоставление этой документации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. - Предложение участника действительно в течение срока, указанного им в письме подаче оферты. |
|
| Документы, прилагаемые к заявке: |
- письмо о подаче оферты с приложениями (по форме и в соответствии с требованиями Заказчика); - заполненный проект договора (реквизиты, заполненная спецификация; подписанный и скрепленный печатью проект договора со спецификацией); - заверенная Участником копия выписки из ЕГРЮЛ (индивидуальных предпринимателей), датированная не ранее 1 (одного) месяца до дня публикации Извещения о проведении конкурентной процедуры; - заверенная Участником копия Учредительных документов (устав, учредительный договор при наличии) в действующей редакции; - заверенная Участником копия свидетельства о государственной регистрации ЮЛ (индивидуального предпринимателя); - заверенная Участником копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (индивидуальных предпринимателей) об изменениях, вносимых в учредительные документы (при наличии); - заверенная Участником копия свидетельства о внесении организации в ЕГРЮЛ - для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.; - заверенная Участником копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; - заверенные Участником копии документов (протокол, решение общего собрания учредителей, приказ о назначении), подтверждающие полномочия лица, подписывающего документы, входящее в состав заявки (предложения), а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам закупочной процедуры. Если документы подписываются по доверенности, предоставляется доверенность и вышеуказанные документы на лицо, её выдавшее; - копии бухбаланса и отчета о финансовых результатах за последний завершенный фин. год с отметкой налоговой инспекции о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением копии квитанции о приеме; - справка в свободной форме о наличии (отсутствии) задолженности по налогам и сборам; - справка в свободной форме об отсутствии в производстве арбитраж. суда по месту нахождения участника дел по требованиям имущественного характера, по которым участник привлечен в качестве ответчика, а также об отсутствии исполнительных производств в отношении Участника; - копии необходимых сертификатов или деклараций соответствия на товар, являющимся предметов закупки; - справка о не приостановлении экономической деятельности, отсутствии ареста по решению административного органа (в произвольной форм); - отзывы о работе контрагентов участника торговой процедуры (носит рекомендательный характер); - копии удостоверений о проверки знаний норм и правил работы в электроустановках, копии Журналов учета проверки знаний, норм и правил работы в электроустановках в комиссиях Ростехнадзора и постоянно действующей комиссии своей организации; - свидетельства на право собственности, договора аренды или лизинга, распространяющим свое действие до момента исполнения обязательств по договору подряда, подтверждающие наличие собственной техники, оснастки, инструментов и измерительных приборов; - иные документы. |
|
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
| Комиссия: | 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская 5, 8-(4152)-41-26-31 8-(4152)-41-26-31, info@km.oen.su | |
| Председатель комиссии: | Ролан Давудович Амелин - Директор филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» | |
| Члены комиссии: |
Касьянов А. В. - Зам. директора - Главный инженер; Борисенко П. Н. - Зам. директора по обеспечению производства; Россолов А. А. - Зам. директора по экономике и финансам; Гаврикова Е. В. - Начальник юридического отдела. |
|
| Комментарии: | Заявки принимаются ТОЛЬКО посредством электронного документооборота через Торговую Систему «ОБОРОНТОРГ». -!!! | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, xls, pdf, ppt, txt, zip, jpg, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 50 Мб каждый.
| № файла | Файл | Комментарий | Изменен |
| 1-115429 | Скачать файл Предложение о подачи оферты с приложениями (216 Кб) | 23.09.2013 09:28 | |
| 2-115429 | Скачать файл Проект договора (1.0 Мб) | 23.09.2013 09:29 | |
| 3-115429 | Скачать файл Техническое задание (548 Кб) | 23.09.2013 09:30 |
Источник тендера:
только для подписчиков »
Источник тендера:
только для подписчиков »
Другие тендеры за этот временной период
ОргтехникаНа поставку канцелярских товаров для нужд филиала «Кольский» ОАО «Оборонэнерго»
На поставку разрядников для выполнения работ по программе текущего и капитального ремонта для обеспечения нужд производственных участков филиала «Кольский» ОАО «Оборонэнерго»
Поставка кабельных муфт
Поставка шкафа ввода и секционирования
Поставка проводов
